网络最近发表了一篇名为《钢结构制作安装分包合同书》的范文，觉得应该跟大家分享，重新编辑了一下发到网络。 公文汇,办公文档之家
钢结构制作安装分包合同书
篇一：钢结构制作安装专业分包合同(正式版) 稿子汇,范文学习文库
钢结构加工制作安装专业合同 稿子汇 www.gaozihui.com
承包方（甲方）： 稿子汇 www.gaozihui.com
分包方（乙方）：
稿子汇 www.gaozihui.com
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质量：
4、工程技术条件：（详见图纸及规范要求）。
第二条 分包范围和内容
图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。
上述工作范围包括但不限于以下具体工作：材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护（小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道）等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
具体内容及要求见施工设计图纸。
第三条 施工工期
总工期为 天。
第四条 结算方式
1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式，心得体会此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料，构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。
2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。
3、合同价暂定为：人民币 元（大写： 元整）。预算钢结构工程量为：9吨左右，综合单价为：元/吨。如有增减按此单价进行调整，竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算，材料损耗及辅材均含在综合单价内。
第五条 付款方式
1、双方签订合同后三日内日，甲方支付乙方预付款 元（大写： 元整）。
2、工程完工后，经业主、甲、乙叁方共同验收合格，余款在验收合格（扣除质量保修金后）一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%（无息）作为质量保修金，质量保修金期为一年，保修期到后一周内付清质量保修金。
3、所有工程款项现金支付，乙方提供相应建安税票。
思想汇报范文第六条 双方责任
一、甲方责任
1、按本合同约定，及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面，进行乙方的进度，质量，安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托，指派 为本工程的负责人，代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理，对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、工作总结范文小区物业管理等规定，做到安全、文明施工，不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。
5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
6、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。
7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。
10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责，若有损坏，乙方负责赔偿或修复。
第七条 违约责任
1、由于乙方的原因，导致甲方受到业主、监理 及国家相关部门处罚，由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故，乙方承担由此造成的经济损失和责任。
第八条 附则
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务，甲方有权终止合同，并与乙方办理相关结算手续，所造成的损失由乙方承担。
2、心得体会范文本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效，工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
承包人： 分包人：
法定代表人（签章） ：法定代表人（签章）： 委托代理人（签章）：委托代理人（签章）： 电话：
开户银行：
帐号：
电话： 开户银行： 帐号：
篇二：钢结构专业分包合同
专 业 工 程 分 包 合 同
分包工程名称：
发包方：
分包方：
施 工 地 址：
发包人（全称）：承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等
自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：
1.2工程概况：详见施工图
1.3 承包方式及分包工作内容：
1.3.1承包方式：包工及辅材、包机械、固定单价合同；
1.3.2分包工作内容：根据业主、入党申请书设计、甲方等共同确认的《 》施工
图纸的钢结构工程、施工方案、施工规范等要求完成所有钢结构现场量测下料工厂加工制作（钢结
构主材由甲方供料）、钢构件现场安装、压型钢板铺装（压型钢板甲方供料）及抗剪栓钉焊接、钢
结构防腐、检验、试验、所有辅助材料及机械、构件运输、成品保护、税金及其它一切的费用。
1.3.3 临时建筑物、临水临电所需人工（临电甲方提供至二级箱，临水甲方提供至楼层点）；
1.3.4 现场文明施工，要求达到每日施工活完场清料具净；
1.3.5 完成本工程所有机械及生产工具的租赁及进出场费用；
1.3.6 承担自己所有施工人员的工伤保险费及医疗保险费；
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。
第三条 合同工期
年月日甲方将施工材料运输至乙方指定的钢结构加工厂，年 月 日起至
年月日乙方完成所有承包范围内的施工任务。
第四条合同价款
4.1合同价款为：钢结构加工制作安装综合单价为元/吨（含全部人工、辅材材料、机械
及深化设计、风险等一切费用，包括税金和管理费）、压型钢板铺装费综合单价 元/㎡（含
网络抗剪栓钉），钢结构总量暂估 吨、压型钢板工程量暂估 ㎡。
，最终结算，以双方共同确认的图纸量为准。最
终结算需要发包方现场负责人、生产经理、安全经理签认验收单后方可办理结算手续。
4.2对合同价款内容的明确：本工程合同范围内甲方不认可任何零工。
第五条合同价款的结算和支付
5.1工程交工后28日内，承包人向发包方递交完整的结算资料，发包方在收到结算资料后共同
确认施工工程量给予结算。
5.2合同价款的支付：
合同签订后，钢结构加工、制作材料运输至施工现场提供完整资料后甲方支付 元加工
费给乙方.
钢结构全部安装完毕压型钢板铺装完成后，经业主、监理单位验收合格，支付工程款至完成量
的80%.
如因承包方自身原因造成工程返工或工期延误的，发包方有权延期支付工程进度款并给予承包
方进行处罚。
双方办理本分包合同竣工结算后一个月内，支付至竣工结算款的95%.
本工程的保修期为贰年（国家或行业规定保修期超过贰年的，按照国家或行业的规定执行）。
保修金为工程竣工结算额5%，保修期满后三个月内，甲方向乙方支付保修金余额。保修金不计利息。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门实施的有关安全生
网络产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2对本工程的安全生产标准，双方约定如下：本工程确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故;轻伤
频率控制在0.3%以内。如发生安全事故，一切责任均由承包人承担。
6.3达到北京市建筑工程安全文明工地，让业主满意。如未达到此标准，承包人按照合同价款 1.5% 标准支付违约金，一切责任由承包人承担。
第七条工程质量、验收与保修
7.1工程安装质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量。如图纸、发包人指令和国家及当地
政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较
高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设
计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，
由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3承包方必须严格按照施工图纸进行施工，任何未经业主、监理、设计院及发包人等四方确
认的优化设计，由承包方承担质量安全责任。
7.4由于承包方施工方法及施工措施不当，导致新增结构的质量问题或对原结构造成的损伤，
则一切责任和赔偿费用由承包人承担。
7.5分包工程验收以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施
工完毕后7日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；预期未办理验收，发包人又交后序施工
的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.6对工程的质量标准，双方约定如下：本工程质量标准为合格。网络手机版如承包人未达到此标准，承
包人按照合同价款 5% 标准支付违约金。
7.7双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损
失，由责任方承担。
第八条工期延期
8.1对以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
● 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
● 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，
致使施工不能正常进行；
● 一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
● 发包人同意工期顺延的其他情况。
第九条文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管
理，坚持文明施工。
9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：承包人要按照北京市文明安全施工的有关规定
进行现场管理，创文明工地，达到A级标准。如果达不到，自愿接受处罚，并在发包人规定的期限
内整改。打架斗殴的10000元/次，偷盗500元/次，并赔偿发包人由此造成的一切损失，,情节严重
的将移交公安机关。
第十条材料机具供应
10.1本工程的所有材料、机械设备的及生产工具全部由承包人提供，费用自理。
第十一条 发包人的权利及义务
11.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调
及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11.2负责提供完整的施工图纸 2 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
11.3负责组织施工检查、网络TOP100范文排行验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，
材料领用情况及行政管理事务。
11.4负责解决施工中存在或发生的技术问题，负责提供及时有效的设计图纸。
11.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制
的详细施工作业计划。
11.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现
有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。
11.7负责组织工程的验收工作。
11.8本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。
第十二条 承包人的权利和义务
12.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和
技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证
号码及身份证号码、健康证、务工证、暂住证、特殊工种上岗证），作为本合同附件。并负责办理其
劳务注册备案手续、劳务工人及其财产的一切保险，费用均由承包人自行承担。
12.3在施工生产过程中，作业人员必须持证上岗。承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变
更备案人员，人员变动率小于3%，服从发包人的统筹安排，范文写作统一调动。
12.4承包人确认 为派驻工地的施工代表（附授权委托书作为本合同附件），负责日常
施工的管理协调工作。未经发包人书面同意，承包人不得更换项目管理经理和其他主要管理人员。
承包人擅自更换项目经理的，发包人将对承包人处以1000元人民币/次·人的违约金，违约金直接
从工程款中扣除；违约金直接从工程款中扣除。发包人有权提出要求，更换认为不称职的项目经理
及管理人员，但承包人的履约责任不能免除。
第十三条 责任及义务
13.1发包人责任及义务
13.1.1发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约
支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2承包人责任及义务
13.2.1本工程的质量标准为“合格”，承包人应保证达到此质量标准而采取的各种措施。
13.2.2承包人负责的材料选定须有发包方确认，如有由于分包方在未经发包方许可的情况下进
行施工生产，一经发现，发包方有权勒令分包方停止施工，由此所产生的一切损失由分包方承担。
13.2.3承包方有责任配合发包方同业主完成施工中洽商变更的确认，不许因图纸延误造成的工
期延误负责。
13.2.4承包方须在工程施工过程中按发包方要求提供填报各种技术商务资料，所有获得发包方
审批的文件、资料、材料、设备等，并不能免除承包方之所有责任。
13.2.5承包方的现场组织管理应遵照发包方的CI战略、IS9001质量管理体系、IS014000环境
管理体系、OHSMS18000职业安全卫生体系运行，最全面的范文参考写作网站承包方应按照发包方的要求编制质量保证体系、质
量计划文件等，并报发包方审批后方可实施；如在施工过程中出现质量问题，发包方将向中标单位
索赔所有的经济及工期上的损失。
13.2.6承包方应有一定的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因未支付给发包方，承包方需
要筹措资金保证工程进度，不得借故停工，不得对发包方进行工期、费用等方面的索赔。
篇三：钢结构加工制作安装合同范本
钢结构加工制作
安装合同书
2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同
甲 方：
乙 方：
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程造价：
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。
上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期
总工期为。开工日期为，预定截止工期日期。
第四条、付款方式
1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款 元，元整）。
2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。
3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。
4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。
网络第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、提供的图纸要符合安全结构。
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。
6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则
如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，全面的范文写作网站作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：
电话：电话：
年 月日 年
附件：1、工程图纸
2、物品报价 日月
以上就是这篇范文的详细内容，讲的是关于施工、承包、工程、发包、乙方,合同、负责,甲方等方面的内容，觉得好就按（CTRL+D）收藏下。
钢结构制作安装分包合同书热门文书合同范文推荐：