钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。那么钢结构工程合同怎么写呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的钢结构工程合同范文，感谢您的欣赏。 稿子汇,范文学习文库

钢结构工程合同范文一

　　总承包单位：

稿子汇,范文学习文库

　　分包单位：

公文汇,办公文档之家

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

稿子汇 www.gaozihui.com

　　第1条 工程概况

稿子汇,范文学习文库

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程面积：钢结构部分 平方米

　　1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

　　1.6 设计单位：

　　1.7 监理单位：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　总日历日期： 日历天

　　质量等级：合格

　　合同价款： 万元

　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条 合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证

　　第3条 合同文件使用的标准适用法律

　　适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。

　　适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

　　《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

　　第4条 图纸

　　甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

　　图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条 甲方驻工地代表

　　甲方委派 同志为驻工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条 乙方驻工地代表

　　乙方委派 同志为驻工地代表

　　乙方委派 负责现场施工

　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条 甲方工作

　　甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

　　甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

　　甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

　　甲方负责进行脚手架的配合工作。

　　甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

　　甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条 乙方工作

　　乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

　　乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

　　乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条 进度计划

　　乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

　　甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

　　第10条 工期提前和延误

　　本工程甲方标书要求总工期为 天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。

　　如乙方不能在75天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)

　　工期延误是指：

　　(1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

　　(2) 因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

　　(3) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

　　第11条 检查和返工

　　在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

　　乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

　　第12条 工程质量等级

　　本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第13条 隐蔽工作验收

　　隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

　　第14条 合同价款及调整

　　本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

　　第15条 工程预付款、工程款支付及结算

　　本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

　　工程款支付，工程款分四阶段支付

　　(1) 工程开工前，支付备料款 万元

　　(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

　　(3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;

　　(4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

　　(5) 竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。

　　(6) 预留保修金在保修期后无息返还。

　　第16条 材料供应

　　本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

　　第17条 竣工验收

　　工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

　　乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。

　　工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

　　第18条 保修

　　保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

　　保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

　　在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

　　有关保修细则，双方另定协议。

　　第19条 争议

　　双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

　　如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第20条 违约

　　如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第21条 安全施工和文明施工

　　乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

　　乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第22条 不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第23条 合同的生效和终止

　　本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　第24条 合同份数

　　本合同正本一式二份，双方各执一份。

　　本合同副本一式四份，双方各执二份。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　地址： 地址：

　　法定代表人 法定代表人

　　日期 日期

钢结构工程合同范文二

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作

　　2、工程建筑面积共 67.79 平方米。

　　3川菜产业园区路口4

　　、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作

　　5、承包方式：包工包料

　　第二条 工程期限

　　1、 本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场之日起计。

　　2、 开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。

　　第三条 合同总价

　　合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正 (￥ 439400.00元 )。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。

　　第四条 甲方责任与义务

　　1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。

　　2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延;

　　3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任;

　　4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。

　　第五条 乙方责任

　　1、负责现场安全施工，文明施工。

　　2、负责报价单范围内的钢结构工程施工。

　　3、乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸，按图验收。

　　第六条 工期延误

　　1、如遇人力不可违或甲方原因造成停工，工期顺延

　　2、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况;

　　3第七条

　　工程价款支付

　　工程合同价款为报价单范围内的工程内容价款，不含增加内容价款(增加内容价款另行计算)。合同签订之日，甲方需付给乙方合同价款的 30 %预付款，计 131820.00 元;主钢构进场之日，甲方需付给乙方合同价款的 50 %工程款，计 219700.00 元;

　　主钢构安装完毕，维护材料进场之日，甲方需付给乙方合同价款的 95 %工程款，计 417430.00元;工程完成验收合格之日，甲方需付给乙方合同价款的 5 %工程款，计 21970.00元。

　　工程变更甲乙双方协商解决调整。

　　本合同中未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议经甲乙双方单位代表签字(盖章)后与本协议具有同等法律效力。

　　第八条 保修

　　1、保修范围：乙方负责施工的内容;保修期一年，对非乙方责任造成的损毁，不在保修范围之内。

　　第九条 违约责任

　　乙方责任：

　　1、最高不超过10,000元逾期违约金。

　　2、如发包方未按合同规定支付工程进行款，承包方有权停止施工，并在工程进度款收到十日后再开工，工期双倍顺延，停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承担。

　　甲方责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，开竣工日期可以顺延。

　　2、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。

　　3、工程未经验收，建设方、发包方提前使用或擅自运用，由此而失去工程质量异议权，依法视为验收合格。

　　4、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的，并视为工程已验收合格。

　　5、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应双倍延期。

　　6、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

　　第十条 安全

　　1、乙在工程施工至交付之前的过程中，建设方、发包方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则，造成其人身安全或引起其他安全事故均由建设方、发包方负责。

　　2、在施工过程中，由于承包方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损坏，其责任由承包方承担。

　　3、发包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。

　　第十一条 合同份数

　　本合同修改无效。

　　第十二条

　　合同附件

　　报价单、双方确认图纸各两份，双方各执一份。

　　报价单、图纸作为合同的一部分，与合同具有同等效力。

　　合同文件的解释顺序：本合同、工程报价单、双方签字认可的图纸。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日