加工承揽合同加工承揽合同(二)加工承揽合同（2）加工承揽合同范文

　　原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。 公文汇,办公文档之家

　　被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。

公文汇,办公文档之家

　　原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下： 稿子汇,范文学习文库

　　XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。

公文汇 www.gongwenhui.com

　　被告刘学义未提交证据。

　　本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的询问笔录，XX年6月24日的现场勘验笔录，原告李素花与被告刘学义对此均无异议。

　　本院根据当事人的陈述、举证及诉辩意见，对本案事实确认如下：XX年8月8日， 原告李素花(甲方)和被告刘学义(乙方)签订建房协议，其中约定：甲方新建三层住宅一座，由乙方承包施工，包工不包料，工价每层按板上好甲方付款8000元，竣工余款1000元一月内付清，甲方保证材料供应，乙方保证工程质量，如果质量问题造成的经济损失由乙方负担。协议签订后，被告刘学义按协议的约定履行建房义务，原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告刘学义支付建房款，共计69400元。经双方核算，均认可建房总面积为530.5平方米，总建房款为71565元，被告刘学义认可该建房款可减去维修时使用原告李素花水泥钱400元，结合已支付的建房款，原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。原告李素花与被告刘学义均认可屋顶漏雨维修费用可每平方米为25元，左右可不超过2元的范围。原告李素花提交的图纸上显示，二楼西南屋有东墙夹山。经现场勘验，该处没有此夹山。另经现场勘验，双方无争议的是：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右;四楼屋顶的面积为69.5平方米，加上四周女儿墙面积为92.33平方米。在庭审期间，被告刘学义对一到三楼室内墙体空鼓的地方进行了维修。原告李素花与被告刘学义均认可在建三到四楼时，原告李素花让使用存在质量问题的砖垒墙。

　　依据上述确认的事实，本院认为：原告李素花与被告刘学义签订的建房协议，是双方真实意思的表示，真实合法有效，双方应严格履行各自的义务，被告刘学义对房屋存在的质量问题应负维修的义务。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。因被告刘学义几次去维修，双方对维修方式都有歧义，故对该部分维修可折算成维修费，由被告刘学义支付给原告李素花。结合双方对屋顶的维修价格能够基本达成一致意见，对维修价格按每平方米25元。现对平方数意见不同，对于平方数的计算，鉴于屋顶做防水，应在离地面50cm处做泛水，该房屋已建成，原做防水仍漏雨，故原告李素花要求将防水做在女儿墙上端也不违反技术规定，故维修屋顶面积按92.33平方米计算，应为2308.25元，冲减去原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元，被告刘学义应再赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。对一些明显存在质量问题的地方：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右，被告刘学义对这些问题无异议，应由其负责维修。对原告李素花诉求的一到四楼的内屋顶空，楼梯上的外墙砖渗水，屋内内粉空裂、两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝的,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。被告刘学义对此有异议，认为屋内内粉空裂处已经进行了维修，水泥地坪是原告李素花让拉的毛地坪面，其余的都不属于质量问题，不同意维修。原告李素花未在法定期间内对上述问题提出司法鉴定，对上述问题是否属质量问题及需花费维修费用的具体数额，需要有专业机构做出有效的认定后，才能认定其主张是否能成立，故其该部分请求缺乏有效证据证明，对此不予支持，其有有效证据后可另行起诉。对原告李素花诉求的落水管6个安好，四楼上的外墙沿大砖换成小砖，二、三楼夹山要求装上，被告刘学义对此有异议，认为落水管仅剩下面的小弯头没安，原因是由于当时原告李素花家没有。根据合同的约定，原告李素花负责供应材料，故该责任不在被告刘学义方;对四楼外墙沿大砖换小砖的问题，双方无明确约定，原告李素花也未举出有效证据证明其在被告刘学义建筑时提出反对意见并阻止被告刘学义用大砖建外墙沿了，原告李素花的此项主张缺乏事实根据及法律依据;二、三楼夹山的问题，从双方认可的图纸上显示，二楼图纸上显示有夹山，被告刘学义陈述“不安夹山的原意是因为一楼北屋是个大厅，大厅上有个大梁，大梁上安夹山承受不了，原告的儿子也同意了，要不原告不会给我工钱”。原告李素花陈述“当时被告刘学义答应安个单胚墙，我同意了，但一直没有装”，现要求按图纸做，并提出对大梁的质量进行鉴定。从上述双方的陈述，可以印证在施工中对该大梁如何建筑产生了实际变更，但当时是如何约定的，双方对自己的陈述均无有效证据印证，对该大梁的承重性能如何也无有效证据印证，原告李素花可待有有效证据后可另行起诉，本院对原告李素花该部分请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十二条的规定，判决如下：

　　一、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。

　　二、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内维修好原告李素花房屋四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上掉的一片檐瓦;四楼三间屋的北墙上架眼渗水处;四楼西间窗户下沿有空鼓处;二楼东南屋屋顶有裂缝处;二楼东窗户台下掉的外墙砖。

　　三、驳回原告李素花对被告刘学义的其他诉讼请求。

　　案件受理费50元，由原告李素花负担20元，被告刘学义负担30元，应自本判决生效之日交付本院。

　　加承合（    ）第     号

　　定作方：_______________（简称甲方）

　　营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________（简称乙方）

　　营业执照号码：_____________________

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　价款或酬金元

　　金额：仟  佰  拾  万  仟  佰  拾   元   角  分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：________________

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同签订日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　开户银行：______________

　　帐号：__________________

　　承揽方：________________

　　代表：__________________

　　开户银行：______________

　　帐号：__________________

　　_______年______月_____日

　　附：加工承揽合同样本 

　　加工承揽合同 

　　订立合同双方： 

　　承揽方：××县木具厂　　　　　以下简称甲方 

　　定作方：××县百货公司　　　　以下简称乙方 

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守． 

　　第一条　加工成品 

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐ 

　　│品　　　　　　　　名│　规格（长，宽，高cm）│ 单位 │ 数量 │ 备注 │ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│玻璃柜台　　　　　　│130X40X 90　　　　　　│　件　│　120 │　　　│ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│塑料台面柜台　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　10　│其中不│ 

　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│带抽屉│ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│玻璃台面柜台　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　20　│　　　│ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│棉布货架　　　　　　│180 X40X200　　　　　 │　件　│　10　│　　　│ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│大百货电器货架　　　│180X80X 200　　　　　 │　件　│　5　 │　　　│ 

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ 

　　│小百货货架　　　　　│180X50X 200　　　　　 │　件　│　80　│　　　│ 

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘ 

　　第二条　加工成品质量要求： 

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳． 

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做． 

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便． 

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据． 

　　第三条　原材料由甲方提供． 

　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿． 

　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元． 

　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

　　第七条　交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续． 

　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担． 

　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

　　第十条　本合同签之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还． 

　　第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款． 

　　第十二条　甲方的违约责任 

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿． 

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿． 

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失． 

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金． 

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金． 

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收． 

　　第十三条　乙方的违约责任 

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失． 

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值３０％的违约金． 

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失． 

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金． 

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失． 

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用． 

　　第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失． 

　　第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉． 

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效． 

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份． 

　　甲方：××县木具厂（盖章） 

　　代表人：黄华新（签名） 

　　地址：七都镇 

　　电话：６６．８９７１ 

　　开户银行：××县支行七都镇营业所 

　　帐号：１０４７５０ 

　　乙方：××县百货公司 

　　代表人：王新法 

　　地址：城关中山街５号 

　　电话：３３．７３４７ 

　　开户银行：××县支行 

　　帐号：００３４８５ 

　　一九八五年一月二十五日

　　合同编号：_

　　签订日期：_

　　定作方：(以下简称甲方)_

　　承揽方：(以下简称乙方(yifang))_

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品

　　品名：_货号：_面料：_

　　颜色：_尺码：_

　　第二条服装数量

　　1、计量单位：_ 2、数量：_

　　第三条原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具体见下：

　　材料名称\数量\质量：

　　提供日期：_单价：_总金额：_

　　第四条服装质量

　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式(样衣或图片)、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方(yifang)在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在__2_天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在__2__内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：_2、总金额(元)：_

　　第七条包装方式

　　内用_，外用_包装，包装费由__方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：

　　2、产品的交(提)货期限：_。

　　第九条服装验收

　　1.验收期间：_。

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

　　3.验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致

　　验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金/预付货款

　　(1)甲方应于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　(2)甲方应于_年_月_日前向乙方交付预付款_元;甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起_日内，一次性付清合同约定的全部款项;

　　第十二条留置权

　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　(1)制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　(2)中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　(4)超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，乙甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　(2)交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　(3)未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

　　(4)逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%/天。

　　未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。

　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

　　(7)未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。

　　(9)擅自调换甲方提供的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十七条争议解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。

　　第十八条其他约定

　　本合同经双方签后于_年_月_日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。